1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen iCoding (nachfolgend "Auftragnehmer") und dem Auftraggeber. Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn der Auftragnehmer diesen schriftlich zustimmt.
Mit Annahme des Angebots oder Auftragsbestätigung erkennt der Auftraggeber diese AGB als verbindlich an.
2. Vertragsabschluss
Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend. Der Vertrag kommt durch schriftliche Auftragsbestätigung (auch per E-Mail), durch beidseitige Unterzeichnung einer Auftragsvereinbarung oder durch Beginn der Leistungserbringung zustande.
3. Leistungsumfang
Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem schriftlichen Angebot bzw. der Auftragsbestätigung. Folgende Leistungen können Gegenstand eines Auftrags sein:
- Konzeption und Gestaltung von Websites und digitalen Auftritten
- Entwicklung und Programmierung von Websites und Onlineshops
- Suchmaschinenoptimierung (SEO) und digitales Marketing
- Brand Identity, Logo-Design und visuelle Kommunikation
- Hosting, Wartung und laufende Betreuung im Rahmen von Care-Paketen
Ergänzungen, Änderungen oder Erweiterungen des Leistungsumfangs bedürfen einer separaten schriftlichen Vereinbarung und können zu Mehrkosten führen.
4. Preise & Zahlungsbedingungen
Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF), zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, sofern anwendbar.
Sofern nicht anders vereinbart, gelten folgende Zahlungsbedingungen:
- 40% bei Auftragsbestätigung (Anzahlung)
- 30% bei Designfreigabe / Mid-Project Milestone
- 30% bei Lieferung / Go-Live
Rechnungen sind innert 14 Tagen netto ohne Abzüge zur Zahlung fällig. Bei Verzug wird ein Verzugszins von 5% p.a. gemäss Art. 104 OR berechnet.
Care-Pakete (Wartung & Hosting) werden monatlich oder jährlich im Voraus in Rechnung gestellt.
5. Liefer- & Ausführungsfristen
Vereinbarte Termine sind nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich als solche schriftlich bestätigt wurden. Verzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder durch den Auftraggeber zu vertretender Umstände verlängern die Lieferfrist angemessen.
6. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer rechtzeitig alle für die Auftragserfüllung notwendigen Unterlagen, Inhalte (Texte, Bilder, Videos) und Informationen zur Verfügung. Verzögerungen durch fehlende Mitwirkung verlängern die Lieferfrist entsprechend.
Der Auftraggeber garantiert, dass von ihm bereitgestellte Inhalte frei von Rechten Dritter sind und versichert, alle erforderlichen Nutzungsrechte zu besitzen.
7. Abnahme
Nach Fertigstellung der Leistung erfolgt die Abnahme durch den Auftraggeber. Die Abnahme gilt als erfolgt, wenn der Auftraggeber innert 10 Werktagen nach Lieferung keine schriftlichen Mängelrügen erhebt oder die Leistung produktiv einsetzt.
8. Mängel & Gewährleistung
Der Auftragnehmer haftet für eine fachgerechte Ausführung der Leistung gemäss dem Stand der Technik. Offensichtliche Mängel sind innert 10 Werktagen nach Abnahme schriftlich zu rügen, versteckte Mängel innert 10 Werktagen nach deren Entdeckung.
Im Fall berechtigter Mängelrüge wird der Auftragnehmer nach eigener Wahl nachbessern oder ersetzen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.
9. Haftung
Der Auftragnehmer haftet nur für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden. Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit, Folge- oder indirekte Schäden, entgangenen Gewinn oder Datenverlust ist — soweit gesetzlich zulässig — ausgeschlossen.
Die Haftung pro Schadensereignis ist auf den Auftragswert beschränkt, maximal jedoch auf CHF 50'000.
10. Urheber- & Nutzungsrechte
Alle vom Auftragnehmer erstellten Werke (Designs, Code, Konzepte) sind urheberrechtlich geschützt. Mit vollständiger Bezahlung erhält der Auftraggeber ein nicht-exklusives, zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht für den vertraglich vereinbarten Zweck.
Der Auftragnehmer ist berechtigt, das erstellte Werk zu Referenzzwecken auf seiner eigenen Website, in Portfolios und sozialen Medien zu zeigen, sofern keine schriftliche gegenteilige Vereinbarung besteht.
11. Open-Source-Komponenten
Verwendete Open-Source-Bibliotheken und Frameworks (z.B. React, Next.js) unterliegen ihren jeweiligen Lizenzbedingungen, die vom Auftraggeber zu beachten sind.
12. Datenschutz
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle im Rahmen der Auftragsausführung erhaltenen Daten vertraulich zu behandeln. Details siehe Datenschutzerklärung.
13. Kündigung von Dauer-Verträgen
Care-Pakete und Hosting-Verträge können beidseitig mit einer Frist von 3 Monaten auf das Ende einer Vertragsperiode (Monat / Jahr) gekündigt werden, sofern nicht anders vereinbart. Die Kündigung bedarf der Schriftform (auch per E-Mail).
14. Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.
Nebenabreden und Änderungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.
15. Anwendbares Recht & Gerichtsstand
Es gilt ausschliesslich schweizerisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen AGB ist Weinfelden (Kanton Thurgau), Schweiz.
Stand: Mai 2026 · Diese AGB sind ein Mustertext und müssen durch einen Rechtsanwalt auf die konkreten Anforderungen des Unternehmens angepasst werden, bevor sie rechtsverbindlich eingesetzt werden.